Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Átírás

1 Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 18059/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Teljesítés helye: Budapest, 6452/1 és 6453/1 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Nonprofit szervezet 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Postai cím: Ybl Milós tér 6 Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1013 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Berta Márton Telefon: iroda@vargarazs.hu 1

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Nonprofit szervezet Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Budapest, 6452/1 és 6453/1 hrsz. NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 3

4 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Befejező építészeti munkák: - 149,0 m3 betonozási munka - 855,7 m2 Ytong falazat építése ,4 m2 vakolás ,0 m2 ipari műgyanta padló kialakítása ,9 fm ipari műgyanta oldaljelző sáv 10 cm szélességben db lakatosszerkezet gyártása és elhelyezése 4

5 - 109 db nyílászáró szerkezet gyártása és elhelyezése ,6 m2 felületképző festés készítése db falburkolati jelrendszer felfestése pillérek felületére - 392,8 m2 gipszkarton szerkezet készítése - 961,4 m2 kiskockakő burkolat készítése - 471,0 m2 nagykockakő burkolat készítése Elektromos erősáramú munkák: m elektromos vezeték szerelés db lámpatest elhelyezése db elektromos szerelvény elhelyezése Elektromos gyengeáramú munkák: Parkolástechnikai rendszer kiépítése, amely magában foglal: - 4 db autonóm sorompót, - 2 db mágneskártya jegykiadó egységet, - 2 db mágneskártya olvasó terminált, - 3 db gyalogos automata fizetőhelyet, - 1 db központi parkoló vezérlő és fizető munkahelyet, - 1 db telítettségjelző rendszert, - 1 db rendszámfelismerő rendszert számítógépes állomással. Tűzjelző és CO rendszer kiépítése, amely magában foglal - 1 db tűzjelző központot, - 1 db CO gázjelző központot, db érzékelőt, m kábelezést. CCTV rendszer kiépítése, amely magában foglal - 4 db mechanikus day&night kamerát, - 26 db kültéri vandálbiztos színes dome kamerát, m kábelezést. Épületfelügyeleti rendszer kiépítése, amely magában foglal - a meglévő felügyeleti központ bővítését 500 adatponttal, m kábelezést. Gépészeti munkák - Szivárgórendszer kiépítése, m DN 50-80, - Fűtésszerelés 19 db elektromos radiátor elhelyezéssel, - Szellőzésszerelés m2 négyszög keresztmetszetű légcsatornával, m kör keresztmetszetű légcsatornával, 26 db ventilátor elhelyezésével. HI-FOG vízköddel oltó rendszer - 1 db szivattyú egység, db szekciószelep, db sprinkler egység, m rozsdamentes acélcső. Liftek - 3 db 630/8fő tűzoltó személyfelvonó - 2 db 630/8fő személyfelvonó Közműépítés - Külső vízellátás kiépítése 542 m vezeték építéssel, 5

6 - Külső csatorna ellátás 183 m csatornacső építéssel. A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/11/01 (év/hó/nap) Befejezés 2015/12/15 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján: Késedelmi kötbér: Amennyiben a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben meghatározott teljesítési határidők tekintetében késlekedik, úgy a megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül, mértéke a vállalkozói díj nettó értékének napi 0,5 %-a, azzal, hogy a kötbér maximuma 40 napi tétel. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben meghatározott szolgáltatásait nem a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, hibásan teljesíti, úgy a megrendelő hibás teljesítési kötbér igényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó értékének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 40 napi tétel. A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. Meghiúsulási kötbér: 6

7 Az olyan okból bekövetkező lehetetlenülésért, amelyért vállalkozó felel, a vállalkozó által a teljesítés megtagadása, a megrendelő által jogszerűen gyakorolt felmondás, vagy a szerződésnek olyan egyéb okból előálló meghiúsulása esetén, amelyért vállalkozó felelős, a vállalkozó kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbér alapját képező meghiúsult teljesítés nettó értéke 25%-ának megfelelő összeg (egyösszegű kötbér). A megrendelő igénybejelentése, amelyben a kötbér jogalapját és összegét megjelöli, esedékessé teszi a meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséget. Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 5%-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége a műszaki átadás-átvételének befejezéséig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal. Ajánlattevőnek - a Kbt (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Jótállás: A vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. Vállalkozó köteles 5, azaz öt év teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni azzal, hogy amennyiben a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak. Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 5%-ára kell a jótállási biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége az 5 (öt) éves jótállási időszakra szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal. Ajánlattevőnek - a Kbt (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Előleg visszafizetési biztosíték: A Kbt (1) bekezdése szerint ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti, feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében. Ajánlattevő - a Kbt (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Biztosíték nyújtásának hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól. A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és a kifizetés pénzneme: Forint. A Kbt (1) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint 7

8 előlegként történő kifizetését kérheti feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében, amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja. Biztosíték nyújtásának hiányában vállalkozó előlegre nem jogosult, megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól. Az előleg összege a végszámla összegéből levonásra kerül. A szerződés a nettó vállalkozói díjon felül 3% tartalékkeretet tartalmaz. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -ának (2) bekezdése értelmében a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az ajánlati dokumentáció alapmennyiségre vonatkozó műszaki tartalma - mennyiségi kimutatás és tervdokumentációk - magában foglal és azt erre tekintettel az átalányáras szerződés alapján, a vállalkozói díj keretében köteles teljesíteni a vállalkozó. Többletmunka nem finanszírozható a tartalékkeret terhére. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkák ellenértékére nem használható fel a tartalékkeret. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a vállalkozási szerződés rendezi. Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az ajánlati dokumentáció részét képező a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet ában, a Kbt (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdései szerint történik. Nyertes ajánlattevő - igénybevétel esetén - az előlegre vonatkozó számlán kívül, 1 végszámla benyújtására jogosult az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak 8

9 hatálya alá esik, és akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: - A Kbt (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell. - Ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak, illetve alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek - ajánlattevő választása szerint - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. meghatározottak szerint kell igazolnia a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontok fenn nem állását. - Valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját, a 310/2011. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - Alvállalkozó, valamint alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés a-k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt (Kbt. 58. (3) bekezdés). A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi kötelező tartalommal: - mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t, - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számlaszám(ok)on, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a pénzügyi intézmény(ek) 12 hónapnál rövidebb ideje vezeti a számláját, úgy csatolni kell a korábbi pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a jelzett időszakra vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. P2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából (kivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése. 9

10 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Bármely pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerinti - 30 napot meghaladó sorban állása volt. P2) Az előző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a millió Ft-ot, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (kivitelezési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 800 millió Ft-ot. Amennyiben ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie legalább a legalább 800 millió Ft-ot, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (kivitelezési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie legalább 600 millió Ft-ot. A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg a P1) pont szerinti követelmény, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható, elegendő, ha közülük egy megfelel (Kbt. 55. (4) bekezdés). Az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében megfelelően alkalmazható a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. vonatkozó rendelkezései. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban végzett, az alkalmassági követelmény körében előírt tárgyú beruházásairól, legalább az alábbi tartalommal: - teljesítése ideje (rész-, vagy teljes átadás-átvétel időpontja, év/hó/nap), - teljesítés helye, - ellenszolgáltatás összege (nettó forintban), - saját teljesítés értéke meghatározva (nettó forintban), - elvégzett munkák felsorolása (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, - szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, - 310/211. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés alapján a 16. (3) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolás oldalszáma az ajánlatban. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő megjelöli, hogy az M1 pontban rögzített referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak. M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a 10

11 megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: - a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza (a szakmai tapasztalatot: év/hó dimenzióban, a megadott minta szerinti tartalommal kell megadni, ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedést egyszer veszi figyelembe), - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint - a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban egy projekt keretén belül teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárult, vasbeton szerkezetű mélyépítési technológiával készült részben, vagy egészben a terepszint alá épület mélygarázs vagy egyéb közlekedésre használt földalatti létesítmény gépészeti, elektromos és építészeti munkái, mely középkori várfalhoz vasbeton szerkezettel történő csatlakozást is tartalmazott. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés (rész-, vagy teljes átadás-átvétellel lezárt) időpontja erre az időszakra esik. Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben - a Kbt (7) bekezdés alapján - csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. M2) Nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik: - felsőfokú műszaki végzettséggel, és - legalább 3 év építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal, b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik: - felsőfokú műszaki végzettséggel, és - legalább 3 év építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal, c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik: - felsőfokú műszaki végzettséggel, és - legalább 3 éves építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal, Egy szakember nemcsak egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg, azaz a szakemberek között az átfedés megengedett. A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében megfelelően alkalmazható a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

12 vonatkozó rendelkezései. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: 12

13 Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/08 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve 13

14 x Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/10/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca A. épület 7. emelet) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Részvétel a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek, eljárás a Kbt. 62. (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból biztosítja azzal, hogy a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő támogatásra irányuló pályázatot fog benyújtani a projekt megvalósítása érdekében. Pozitív támogatási döntést követően ajánlatkérő a vonatkozó számlák KÖZOP (utó)elszámolását tervezi (KÖZOP prioritás szablyai szerint.) akár a vállalkozási szerződés megkötését követően. Pozitív KÖZOP támogatási döntés esetén a vonatkozó közbeszerzési / támogatási elszámolási szabályoknak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges szerződéses módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt (10) bekezdés szerinti módosításoknak minősítik. V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) - V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 14

15 Az ajánlati dokumentáció és műszaki tartalom térítésmentesen, elektronikus formában (CD/DVD) átvehető előzetes időpont-egyeztetést követően a következő címen: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca A. épület 7. emelet), Nép Adrienn (telefon: ; adrienn.nep@chsh.hu). Eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton átvegye. A dokumentáció másra át nem ruházható. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek kerül megküldésre. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - veszi át a dokumentációt. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: - V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1), M1), M2) V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) - V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen V.4) Egyéb információk: 1. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. (1)-(6) bekezdése - a 122. (5) bekezdésében foglalt eltéréssel -, valamint az ajánlattételi dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít. 2. Ajánlat benyújtásának formai követelményeire az ajánlattételi dokumentációban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatot egy eredeti példányban és egy - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban (CD/DVD), amely tartalmazza a jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható ajánlatot.pdf fájlformátumban, valamint az árazott költségvetést.xls formátumban, tekintettel az ajánlatkérő 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségére. Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával 15

16 történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: - Felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. (6) bekezdése szerint). - Tartalomjegyzéket, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. - Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti példányban (Kbt. 60. (3) bekezdése szerint). - Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 54. (1) bekezdés alapján, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. - Ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó). - Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése; valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. - Ajánlatban ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. (5) bekezdése szerint). - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy társaságukkal szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. - Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolatát. - Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) aláírási címpéldánya, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. - Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, eredeti vagy hiteles másolatát. 16

17 - Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát az összes pénzügyi intézménynél általa vezetett számláiról, megadva azoknak az azonosításhoz szükséges, tételes adatait, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet. - Ajánlattételi dokumentáció II. fejezet (műszaki leírás) 7. pontja alapján ajánlattevő szakmai ajánlatát. - Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 4. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 5. Ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. 6. Ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyamok képezik. 7. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott órák helyi idő szerint értendők. 8. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 9. Bírálat alapját a teljes nettó ajánlati ár képezi. 10. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 11. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. 17

18 rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet, előírásainak megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, előírásaira tekintettel megköveteli, hogy ajánlattevő, jelen felhívás III.2.3. M2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Az M2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok: - M2)a alpont MV-É, - M2)b alpont MV-ÉG, - M2)c alpont MV-ÉV. Ajánlatkérő az M2)a, M2)b és M2)c alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépések minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte. 12. Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályiról szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. -a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - olyan saját nevére szóló, teljes általános, a beszerzés fő tárgyát lefedő (Általános Építésszerelési Felelősségbiztosítás, mely gépekre- és eszközökre is kiterjed) érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő felelősségbiztosítását akként kiterjeszteni, melyben az éves kárértéke minimum Ft, a káreseményenkénti limit minimum Ft. 13. Opcionálisan - Az a kapacitást nyújtó szervezet/személy, akire nyertes ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bekezdés b) vagy c) pontjában foglaltak szerint az alkalmassága igazolása érdekében támaszkodott, jelen eljárás vállalkozási szerződésének záradékaként - a szerződés felek általi aláírásakor - nyilatkozni köteles, hogy a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezességet vállal a szerződés részének/egészének tekintetében ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítésére. A záradék a kapacitást nyújtó szervezet/személy általi aláírása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. 14. Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontja alapján - az abban meghatározott feltételek fennállása esetén - hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmazhat, amelynek becsült értékét jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette. 15. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/17 (év/hó/nap) 18

19 A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda Postai cím: Fő utca A. épület 7. emelet Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1011 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Nép Adrienn Telefon: adrienn.nep@chsh.hu Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda Postai cím: Fő utca A. épület 7. emelet Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1011 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Nép Adrienn Telefon: adrienn.nep@chsh.hu Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda Postai cím: Fő utca A. épület 7. emelet Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1011 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Nép Adrienn Telefon: adrienn.nep@chsh.hu Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 19

20 Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)